1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
2. De offerte is geldig gedurende 1 maand na offertedatum.
3. De werken kunnen enkel van start gaan na betaling van het voorafgaandelijke vastgelegde voorschot. Niet van toepassing indien geen schriftelijke overeenkomst tot betaling van voorschot werd opgemaakt.
4. Meerwerken en wijzigingen bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
5. De werf dient door de klant op zijn kosten veilig toegankelijk gemaakt te worden om de uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend. Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant.
6. De goederen die door de aannemer geleverd worden, worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.
7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gaat het risico na levering van de goederen over op de klant.
8. In geval van gebreken bij geleverde producten of wanneer men beroep wenst te doen op de garantie van de geleverde producten, dient men zich rechtstreeks tot de fabrikant te wenden.
9. De klant dient een wijziging van de start der werken ten laatste 21 kalenderdagen voor de vastgelegde aanvangsdatum schriftelijk te melden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de klant bij het niet naleven van de termijn van 21 kalenderdagen, een vergoeding van 5% van de eindfactuur verschuldigd zijn.
10. De aannemer heeft het recht een wijziging van de start der werken door te voeren ,zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn voor de aannemer, mits schriftelijke melding uiterlijk 10 kalenderdagen voor oorspronkelijke aanvangsdatum.
11. De aannemer is geen vergoeding verschuldigd aan de klant bij vertragingen en meerkosten bij overmacht.
12. Wanneer de overeenkomst opgeschort of verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. De aannemer behoudt zich het recht de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 20% op de nog niet uitgevoerde werken. Bij definitieve verbreking van de overeenkomst zal de vordering van 20% op de nog niet uitgevoerde werken gelden al vergoeding.
13. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst worden betwist bij aangetekend schrijven.
14. Onze facturen zijn binnen de 15 kalenderdagen betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 4 punten, tot datum van de effectieve betaling. Daarnaast is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag.
15. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden . Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 12.
16. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen ook kunnen worden gebracht voor de rechtbanken van het arrondissement Gent